中国电建西北院国电投乾县绿动临平光伏发电项目EPC总承包工程项目场地清表及试桩采购项目公开谈判采购公告

中国电建西北院**绿动临平光伏发电项目EPC总承包工程

猪舍光伏区清表及试桩劳务分包工程公开谈判采购公告

（招标编号：****

1.采购条件

**绿动临平光伏发电项目EPC总承包工程EPC总承包项目已批准建设，项目建设单位为乾****公司，资金已落实。本次招标人为****，目前已具备招标条件，现对该项目**绿动临平光伏发电项目EPC总承包工程猪舍光伏区清表及试桩劳务分包工程进行公开谈判招标。凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向采购人获取谈判文件参与本项目公开谈判。项目资金已落实，已具备采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

**省**市**。

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：**项目采用600Wp单晶硅组件+固定可调节支架+300kW组串式逆变器，共72个子阵。其中1.8MW组串式子阵10个，2.4MW 组串式子阵25个，3.3MW组串式子阵37个。额定容量200MW，安装容量258.024MWp。****电站工程配套**一座110kV升压站，通过35kV集电线路接入**110kV升压站后经1回110kV架空线路送出接入**330kV后稷变。

标段概况：本标段为**绿动临平光伏发电项目EPC总承包工程猪舍光伏区清表及试桩劳务分包工程。

2.3 工期要求

**绿动临平光伏发电项目EPC总承包工程猪舍光伏区清表及试桩劳务分包工程工程开工日期计划：2026年11月20日（以现场实际通知为准），计划完工日期：2026年12月30日，总工期40天，实际以业主要求为准。

2.4 质量要求

**绿动临平光伏发电项目EPC总承包工程猪舍光伏区清表及试桩劳务分包工程质量要求：工程质量验收按合同约定验收标准执行，包括适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准、图纸要求和合同约定的验收标准，以及相应的规范、规程等，且相关的费用已包含在合同价格内。如上述质量验收标准之间存在歧义或矛盾时，承包人应按要求较高的标准执行。

2.5 采购范围

本次采购工程为**绿动临平光伏发电项目EPC总承包工程猪舍光伏区清表及试桩劳务分包工程

本标承包范围包括（但不限于）：完成本项目新增光伏区的场地清表及试桩工作，具体要求如下：

场地清表：清除新增光伏区地表林木、杂草、垃圾及废弃物，并外运消纳；对既有构筑物、围墙、管线采取围挡防护措施，并对损坏部分进行修复；清表完成后进行场地整平。

试桩施工：试桩采用桩径450mm、外露0.2m、埋深分别为3.5m/4m/4.5m（每种18根）的C30钢筋混凝土旋挖成孔灌注桩。施工全过程包括测量放样、探坑、成孔清孔、钢筋笼制安、混凝土灌注、桩头处理渣土清运、坑口回填整平、既有构筑物防护及损坏设施无偿修复、检测完成后挖出清运不留场内及场地恢复等。

其他：

1.工程建设过程中的农民工管理资料收集、整理并负责移交给发包人；

2.施工场地垃圾清理及设备备品备件和开箱资料的收集；

3.参加施工过程中的检查、配合发包人完成竣工验收及工程审计等相关工作；

4.正式移交之前的缺陷处理以及缺陷责任期、质量保修期内的修复等相关工作；

5.做好与本工程相关的建设（包括但不限于水、电、路等）协调工作，确保工程按计划工期进行。

3.响应人资格要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格、劳务施工资质。
3.1.2企业资产（财务要求）：近3年财务会计报表（2023-2025年）。

3.1.3企业主要人员要求：

（1）项目负责人要求：二级建造师执业资格或中级及以上专业技术职称及建筑企业安全员B证

3.1.4企业工程业绩要求：响应人在近3年内具有类似的光伏施工业绩证明1项及以上。

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，****小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格

4.谈判文件的获取

1.凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年10月24日至2026年10月28日17时00分前（**时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）获取招标文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载招标文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共**交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载招标文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2 本次招标不提供纸质版招标文件，本次招标项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年11月01日10时00分（**时间），投标人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子投标文件。

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2.本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

投标人须提前办理数字证书用于在线投标。投标人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子投标文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

3.各投标人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

4.投标文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5.投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取招标文件的投标人。

6.中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.开标时间、地点

6.1谈判时间：具体时间另行通知

6.2谈判地点：电建采购招标数智化平台，线上递交。

6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

本次公告同时在中国电**光采购网（http://bid.****.cn)、中国电建采购招标数智化平台（https://bid.****.cn/）和****网站（http://www.****.cn）上发布。

8.成交人数量

成交人数量:1人

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市**区韦曲街办城南大道18号

联 系 人：徐 工

电 话：131****9619

电子邮件：****@nwh.cn

10.监督机构

监督机构：****

监督电话：029-****7816

11.提出异议的渠道和方式

如有异议请联系****。

联系人：何 工

联系电话：029-****7816

请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向招标人提出反馈意见。逾期将不再受理。异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

采购人：****

采购实施单位：西北水利****公司

2026 年10月 23 日